安装劳务分包合同范本
劳务单位(乙方)：__________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：
1.4劳务承包范围：
1.5劳务承包期限：
开工日期：_________年_________月_________日;
完工日期：_________年_________月_________日;_________个
总日历工期：_________日。
经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付给乙方工期奖,工期延误一天违约金在拨付乙方劳务费时扣除。发下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期：
1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工;
2、甲方未按期拨付劳务费用影响施工;
3、临时停水停电一天以上;
4、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。
1.1.6工程质量等级:;
1.1.7合同价款:
本合同造价为人民币(大写)：
1.8乙方投入施工人数：人。
第二条、合同文件适用标准和法律
2.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;
2.2适用标准及规范：
2.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范;
第三条甲方责任
3.1实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
3.2随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担;
第四条乙方责任
4.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;
4.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;
4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施;
4.4交工前把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保运，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。
4.5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料，不得拒收;
第五条工程结算
5.1结算方式：本项目采用固定劳务单价结算方式进行结算;
第六条劳务工作质量与验收
6.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用;
6.2乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。
第七条安全施工
7.1乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程,出现人员安全事故均由乙方承担.
7.2劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具(绝缘手套、胶鞋等)由乙方自行配备;
7.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃、易爆地段及交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经批准后实施，甲方承担相应费用。
第八条材料、设备供应与保管
8.1甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料;
8.2甲方供应的物资属甲方所有，只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理。济损失的，由责任方承担责任;
第九条合同的生效与终止
9.1合同生效日期：
9.2合同终止日期：工程全部完工并交付业主，合同终止.
第十条附则
20.1本合同正本两份，具有同等效力，双方各执一份.
20.2双方商定的其它条款;合同订立时间：_________年_________月_________日
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
安装劳务分包合同范本篇2
为了进一步明确各自的责任，加强双方协作关系，及时保质保量完成工作任务，本着平等互利的原则，结合建筑安装工程的具体情况，经双方友好协商一致，达成以下协议，以便共同遵守执行。
工程内容：室外道路路灯系统(涉及到路灯等安装的所有内容，工作量详见清单)
1、劳务人工费：
1、结算，如变更工程量增减超过叁仟元，则参照《江苏省安装工程计价表》计算定额人工，按每工44元人民币计算，没人每月生活费1000元，，工长元，每月，余款20%作为保证金一年内结清。
2、在施工中途因乙方原因退场，甲方付乙方已完工作量，作为人工劳务工资，日内退出工地。
3、施工期间生活费领取，班组现场人员必须经项目部审批(按出勤人员及工日考核)，经项目负责人签字后报公司领取。
1、按总进度计划要求，服从项目部安排，与合同工期同步。
2、由于乙方原因造成的工期延误而增加的费用一律由乙方负责，且甲方有权对乙方进行罚款处理。
3、如乙方未在规定工期内完成施工任务，甲方按照每天收取罚金人民币元，并有权拒付剩余的已完成工作量的人工工资。
4、按国家安装质量标准，规范和设计的要求进行施工。
5、因乙方施工质量出现的问题，由乙方负责返工的所有费用，材料费用，乙方无条件承担;因甲方材料质量问题造成的返工，甲方因支付所有相关费用。
七、材料供应及安全生产：
1、乙方负责按施工图参照工程进度，提前提前7-10天申报材料清单，乙方应对甲方供应的材料妥善保管，因甲方原因材料不足、不及时、不到位、甲方负责停工带料，误工的一切损失，及人工工资;因人为造成材料的浪费及偷窃现象，以材料市场价的3倍赔偿。乙方必须做到工完料清，杜绝出现短头管，零星材料等随意丢弃在工地现场的现象发生。
2、乙方为工程安排的所有施工人员必须具备相应资质，持证上岗。
3、乙方因按图施工，严格执行施工操作规范，并按国家质量标准，规范和设计要求进行检查验收，如达不到国家合格标准，施工中因施工质量造成的返工，乙方承担一切费用。
4、严格执行安全操作规程，做好作业人员的安全教育，佩戴安全帽，配备作业人员的必须劳动保护品，对危及安全作业，甲方有权制止，乙方必须服从，采取必要的安全措施后方可施工，因乙方违规操作而造成的安全事故，由乙方承担责任。
5、乙方对安全责任负有相应责任，乙方成员在施工中应严格遵守安全生产规章制度，确保安全生产，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，结合文明施工等内容，做好安全防护工作，杜绝安全事故，项目出现安全事故，乙方承担相关责任及处理的相关费用。
6、甲方代表有权就就工程进度，质量，安全，文明对乙方进行监督、管理，乙方应接受甲方代表的监督管理。
7、甲方委派的甲方代表应提供乙方施工中的相关技术数据，相关技术变更，如数据、变更有误或滞后，甲方应承担乙方所发生的经济损失。
8、乙方必须对所有施工作业人员进行安全教育、文明施工教育;建立健全安全生产教育培训制度，未经安全生产教育培训或考核不合格的职工，不得上岗作业;甲方应配合此项工作的管理及监督，万一发生安全事故甲方有协助乙方抢救紧急抢救伤员的义务，事故经济损失及善后处理费用均由乙方承担。
9、乙方必须为其施工人员提供符合安全生产作业条件，机械设备和安全防护用具等，在乙方施工范围内，因安全防护、文明措施等发生的费用，由乙方承担。
10、安全用电，严格遵守用电规范，所有用电设备必须从开关箱取电，凡电焊、气割的动火作业，必须申请甲方代表办理动火证，配备灭火器，有监护人，清理周围可燃物后方可施工。
11、在高空作业时，离地面2米者，上层人员必须佩戴安全帽，施工人员必须规范佩戴安全帽(正确佩戴安全帽，扣紧帽带)，现场搭设的脚手架必须经验收合格后方可使用。
12、特殊工种必须持证上岗，严格按规范操作，不得在工地上吸烟，随地大小便，上班必须佩戴胸卡，穿工作服。工作服没班组每人两套，安全帽一顶，由公司统一发放，工程结束归还公司，如不归还每套50元从乙方劳务工资中扣除。
1、质量保修期为一年，竣工日期为保修起始日期，甲方先行使用的设备以使用之日为保修起始日期。
2、工程保修范围及内容，在工程保修期内乙方承担工程质量的保修责任，质量保修范围包括管道、设备等乙方承包的相关内容及双方约定的其他内容(甲供设备及相关机械由甲方负责维修，无关乙方责任事宜，乙方到场协助，应付乙方点工及相关费用)
3、属于保修范围的项目，乙方应当在接到保修通知之日起个工作日内派人保修，乙方不在预定期限内派人保修，甲方有权委托他人保修，发生的费用在人工费中扣除;发生紧急抢修事故的，乙方接到通知后应立即到场，若不属于乙方原因造成的，甲方应付给乙方相关费用及人工工资。
4、由于分包施工质量缺陷造成的保修费用及索赔费用由乙方承担，由于甲方提供的材料本身质量缺陷，乙方有权拒绝保修并不承担任何费用。
乙方必须保证工人工资每月按有关法律法规的规定和公司发放的标准，定期足额发放到每一个工人手里，如乙方未能及时发放工人工资，导致工人因工资问题上访或向有关部门投诉的，甲方有权从工程款中先行直接支付，同时乙方仍须承担如下违约责任：
1、向甲方支付相当于扣除工人工资后剩余工作款的违约金，及甲方有权不予支付该剩余工程款。
2、一旦出现因乙方未能及时发放工人工资造成负面影响的，因此收到业主索赔或被行政部门进行处罚的，乙方需承担因此给甲方造成的经济损失。
1、本工程合同价及结算方式不含税金，如交税由甲方负责开票费用;乙方不承担工程竣工及任何验收的人情交际费用。
2、甲方提供住宿，施工现场和仓库、生活用水用电，发生费用乙方不承担任何费用。
3、乙方不得再次转包，局部分包必须经甲方同意，乙方必须配备专业施工技术负责人和安全负责人(可为同一人)
4、施工人员意外伤害保险�咳嗽晒敬颍延靡院笤谝曳焦こ谭延弥锌鄢�
十、争议解决方式：协商解决，协商不成由苏州市仲裁委员会仲裁解决。
十一、违约责任：不履行上述各项条款中任何一项视为违约，违约金约定为本工程人工费用总价的10%
本合同一式两份，签字生效，双方各执一份为凭，本合同未予阐明部分受我国相关法律法规制约。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装劳务分包合同范本篇3
劳务发包人：（以下简称劳务发包人甲方）
劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工程基本情况
工程名称：
工程地点：
劳务作业内容：按图施工（消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作）。
二、合同价款
1、合同签约后，劳务承包人交保证金元整（小写：￥）给劳务发包人，到工程验收后结算返还给劳务承包人。
2、本工程合同款采用下列方式计算。
3、本合同款，除经劳务发包人，和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。
4、合同价款按建筑设计总面积计算，每平方米肆元捌角（￥4.8）。
5、劳务费包含：①工人工资；②劳务统筹费用；③劳动保护费用；④管理费用；⑤各项保险费用；⑥监设费用；⑦文明施工及环保费用；⑧利润、机械使用，折旧费等。
三、分包工作期限
按开工计算个月。
四、质量标准
工程质量：按国家现行规范要求。
五、图纸
劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前，向劳务承包人，提供与分包工程有关的图纸1套。
六、材料、构配件供应
1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人，不能按时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三天内更换或调整。
2、劳务承包人应妥善保管，合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的经济损失。
3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。
七、合同价款支付
采用固定合同价款方式计算，合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付，按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方，剩下的20%待工程验收结算后，一次过结清。
八、双方责任
1、乙方应服从甲方管理人员的安排，杜绝无理取闹，影响工程进度的现象。
2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识，安全施工，确保工程能顺利完成。
3、乙方按图、按时、按质完成工程，要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误，或经济损失的，相关损失由乙方负责赔偿。
4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责，造成的损失全部由乙方承担。
5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤，意外等保险。
6、遵守甲方项目部的管理规定，做到文明施工。
7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同，结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。
8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方，并作出妥善处理。
9、对隐蔽工程的验收，乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。
10、甲方要协调各项工程项目施工，工程，杜绝各施工队为场地，用电、用水等问题产生矛盾。
11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。
12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材，人工的损失等均由甲方承担相应责任。
13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。
14、审核乙方的工程进度，办理结算，按照合同约定向乙方支付工程款等。
九、违约责任
当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：
①劳务发包人违反约定，不按时向劳务承包人支付合同款的；
②劳务发包人不能提供足够的工作面、造成窝工的。
当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：
①劳务承包人因自身原因过期交工的，每延期一日，应向劳务发包人支付违约金，最高不超过合同总金额的5%；
②劳务承包人施工质量不符合本合同约定质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金10000.00元，最高不超过合同的10%，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
1、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约一方承担上述违约责任后继续履行合同。
2、劳务承包人应对工人进行安全教育，施工中发生的一切安全事故由劳务承包人负责，与劳务发包人无关。
十、本合同一式两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份，自双方签字起生效。
劳务发包人：
劳务承包人：
联系电话：
联系电话：
_____年___月___日
_____年___月___日
安装劳务分包合同范本篇4
____建设有限公司
建设工程施工劳务分包合同（木工）
合同编号：
工程承包人：____X建设有限公司（以下简称甲方）劳务分包人：____劳务公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(建设单位)与甲方已经签订施工总承包合同(以下简称“总施工合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况：
资质证书号码：C1024043020402发证机关：__省建设厅资质专业及等级：壹级
复审时间及有效期：2012已审核合格
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容：
工程名称：工程地点：
劳务分包内容：2.1、项目施工所有模板工程（含设计图纸范围内、图纸会审、设计变更、技术交底、施工技术核定单）的全部木模板制作安装，支模架的搭拆(支模架必需由专业架子工完成,如果发现搭设的支模架不能满足施工操作,可由甲方直接按总包价划分出来)，配合分中放线测平水，刷脱模剂，清理和重新改制模板，锯支模所用的垫板，制作机械设备安装，预埋件的安装，柱模根部封口，项目临时设施支拆模、房屋的主体结构例如构造柱、线条等装拆模、楼板预留的后浇带的模板、底板预留的后浇带的模板、剪力墙预留的后浇带的模板、预留的洞口的模板，小型砼构件制模装模（含场内搬运、成品分类堆码）及本工种所需的周转材完工后模板、木方的清理并按甲方指定地点堆码整齐等木工劳务全部工作内容。
2.2、住宿自理。
2.3、单价含支模架搭设、拆除。
2.4、班组自备螺杆、螺帽、蝴蝶扣、步步紧、钉子、铁丝、等所有小型摊销材料及零
星材料（止水螺杆、穿墙管由项目提供）。
2.5、所有小型机具（模板切割机、电锤等）班组自备。
2.6、项目提供楼层集中固定三级配电箱电源，三级电源之后的所有活动配电箱及线缆（必须符合规范要求）均由班组自备。
3、分包工作期限：
3.1、开始工作日期：年月日3.2、结束工作日期：年月日
3.3、总日历工作天数为：天（以甲方施工进度计划为准。）
3.4、乙方的施工进度必须严格按照甲方编制的进度计划实施，乙方每推迟一天给予500元/天的罚款不封顶（分阶段考核），多次影响进度且无法按照计划完成的，甲方有权要求乙方无条件退场。
3.5、施工期间的春种、双抢等节气和节假日等必须服从甲方统一安排（上述节气和节假日没有任何补贴），确保施工正常进行。
3.6、施工期间的春节必须服从甲方进度安排在正月初10前进行作业，以确保施工正常进行，否则每耽误一天罚乙方2000元/天不封顶。
4、质量标准：
4.1、工程质量：本工程必须达到国家施工规范要求的优良标准。乙方必须按照施工图纸、设计变更、操作规程及现场施工员的指导精心施工，严格按施工验收规范和质量检验评定标准进行过程控制，杜绝返工现象的发生。允许偏差项目检查合格率必须达到95%以上，每次结算要求附验收表，质检员、施工员、安全员签字。
4.2、甲方按第八条“工资结算及支付方式”的条款，年前暂扣总价30%作为质量保证金，施工完毕经业主、监理工程师、质监站验收质量达到合同要求的，质保金无息按合同返还给乙方，反之，除扣罚质保金外，乙方必须承担返工所发生的所有费用并承担由此延误工期的损失，经整改仍达不到质量要求的，乙方必须无条件退场。
4.3、工程质量严格按照项目部制定的《工程质量奖罚制度》执行，处罚费用直接从乙方结算中扣除。质量处罚特别强调以下几点：⑴所有砼构件为清水模，如发生鼓模则按200-500元/次罚款,凿除且粉刷费用由乙方承担；⑵发生模板坍塌则罚款1000元/次,并负责重新安装且赔偿其他损失；⑶今后装饰时如发生需修补粉刷全部费用由乙方承担。
4.4、标准规范：除本工程总施工合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
(1)模板验收符合工程质量验收依据GB50204-2002（2011版）。
(2)模板拆除后，梁板底标高误差超过1.5cm,每处罚款500元。
5、图纸：
5.1、甲方应在劳务分包工作开工7天前，向乙方提供图纸1套。5.2、在甲方提供的图纸套数以外，乙方再要求提供图纸，复印图纸所需费用由乙方承担。
6、项目经理：
6.1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。
6.2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人（班组长）为。
7、劳务报酬：
7.1、本工程的劳务报酬采用固定综合单价方式，一次性包干，不再调增。7.2、±0.00以下部分（含±0.00）按模板接触面积：元/m2.（其中制、装模元/平方，拆模元/平方，搭拆内支模架元/平方，现场清理元/平方）
7.3、无梁楼盖按模板接触面积：元/m2.（其中制、装模元/平方，拆模元/平方，搭拆内支模架元/平方，现场清理元/平方）
7.4、±0.00以上部分（含裙楼）按模板接触面积：元/m2.（其中制、装模元/平方，拆模元/平方，搭拆内支模架元/平方，现场清理元/平方）
7.5、支模架上铺设架板由架子班组搭拆，木工班组自己每层出元给架子班。7.6、以上单价为税前价。
7.7、上述单价包括：人工工资、晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险等。若单价为税前价，税费由甲方按国家规定的税费给予乙方，税费进项目部成本，乙方开具劳务发票给甲方；若为税后价，则由乙方财务部门按结算后金额开具劳务发票给甲方。
7.8、本工程原则上不签其它计时工或其它费用，如确属特殊情况，计时工统一按150元/工日结算。计时工签证必须7天内完成，逾期不予认可。
7.9、乙方接受甲方的价格限定及各项管理奖罚规定。
7.10、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包固定综合单价等。
8、结算及支付方式：
8.1、结算程序：质量验收合格后，由项目部施工员进行工程量签证单结算，项目部核算员审核工程量后进行结算，结算单经项目经理、公司主管领导审定后生效。
8.2、工资支付节点分别为：2016年春节前支付结算工资的70%。节后每月支付当月审核后结算总价的80％，余款作为质量保证金由甲方暂扣，待施工完毕，经建设方、监理单位、质监站验收合格后，质保金无息返还乙方(若乙方中途无故退出，则20％作为违约金扣除)。
8.3、质保金退还方法：（1）主体通过相关部门验收，退2016春节前结算工资的30%。（2）垮完外架50%和内粉刷完成50%，退往月结算工资的10%。（3）竣工验收合格后，三个月内逐步付清余款。
8.4、所有签证、结算须经项目负责人签字认可后方能生效。8.5、模板接触面积按设计图纸及现行预算定额的规则计算。8.6、财务凭审核后的结算单及发票办理付款手续。
9、双方职责：9.1、甲方
(1)完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通。
(2)开工前应对乙方人员进行安全、技术、质量、工期、文明施工等的上岗前教育和安全技术、质量标准交底，并保留与会人员的书面签名记录。
(3)验明乙方人员的身份证、计生证及和作业人员的执业资格证，必须做到持证上岗。(4)按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
(5)下达生产周进度计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
(6)负责工程测量定位、沉降观测。
(7)协调解决乙方的食宿等生产生活的安排、工作用水、用电及施工场地。(8)按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；
(9)负责与建设单位、设计单位、监理单位及质安处等有关部门联系，协调现场工作关系。
(10)有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员。
(11)如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全文明施工的要求，甲方有权责令乙
方停工整顿直至解除合同，由此造成的一切损失概由乙方承担。解除合同后，乙方必须在指定期限内退场。
(12)如乙方发生损害甲方企业形象或出现重大问题时，甲方有权单方面解除本合同，由此产生的后果和经济损失概归乙方承担。
9.2、乙方
(1)乙方人员必须是身体健康、年龄在18至55周岁内的男性公民，乙方必须向甲方提供劳务人员花名册一式两份，内容包括：姓名、出生年月、工种、从事本工种年限、身份证、计生证号码、家庭住址相关证件的复印件，并按规定交纳办理求职证、暂住证、劳动用工手续、劳动合同监证费用。如属未办劳动用工手续，未签劳动合同的人员发生的任何事故，概由乙方负责。
(2)对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
(3)乙方根据甲方下达的进度计划，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，并严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量、工期达到合同要求。
(4)自备施工所需的一切小型机具。
(5)按时提交甲方要求完成的各类资料（例如“班前安全活动记录表”等），配合甲方办理交工验收。
(6)做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品、半成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
(7)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他工种作业班组协调配合，照顾全局。
(8)在施工过程中必须厉行节约材料，所有材料和周转材料的损耗必须控制在甲方的施工成本预算范围内：按甲方要求合理有序堆放，对违反甲方管理规定、造成材料浪费或损坏等，甲方开具罚款单，直接从乙方结算中扣除。
(9)乙方应妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
(10)乙方作业人员中如有内外勾结盗窃工地财产者，除追究经济损失外，并交有关部门依法依规处理。
(11)乙方必须配备施工负责人、质安负责人等管理人员，配合甲方专业对口管理，并报甲方备案。
(12)乙方承包人不得拖欠劳务作业人员的工资（开工前提交正式承诺书给甲方）。(13)合同签订前，乙方除应按劳动局和行业规定提供合法有效的相关证照外，合同签约人还必须提供该劳务作业班组每个成员签名的委托签约人的授权委托书原件。乙方必须严格按照《劳动法》和建设部关于《建设领域农民民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定和劳动合同约定的时间按月支付民工工资，不得拖欠或克扣工资；工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表复印件交甲方财会部备案。甲方发现乙方拖欠民工工资的，甲方有权用乙方的承包费代付民工工资，该费用在结算时冲销，乙方不得提出任何异议。
(14)服从甲方的各项指令。
10、安全及文明施工：
10.1、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育和安全技术交底。甲方不得要求乙方作业人员违反《建筑工程安全生产管理条例》的规定进行施工。
10.2、施工操作前乙方所有人员必须接受甲方提供的安全技术交底和安全生产教育，并与甲方签订安全生产合同，凡未接受安全教育和不签订安全生产合同者不准上岗，每发现一次处罚100元/人，万一发生安全事故概由乙方承担全部责任。
10.3、乙方作业人员必须严格遵守安全操作规程，严禁违章作业，否则因违章作业造成的安全事故，所有责任和经济损失由违章者自负，该班组的负责人必须承担监管不力的连带责任，乙方承诺为作业人员购买意外伤害保险。
10.4、乙方应遵守《建筑工程安全生产管理条例》规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
10.5、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带)，由乙方提出使用计划，报甲方批准后，由甲方负责供应，乙方办理领用手续后使用。在使用过程中，应正确使用、妥善保管，施工完毕后乙方退场时需如数退还，如有遗失或损坏，乙方应承担赔偿责任。
10.6、乙方应搞好文明施工，随时注意清理场地，做到工完料清、层完层清。
10.7、各项设施严禁违章拆除，各项材料按甲方要求合理有序堆放，对违反甲方管理规定、造成材料浪费或损坏等，甲方开具罚款单，直接从结算中扣除。对合理利用节约材料有明显效果的，甲方给予适当奖励。
10.8、讲究职业道德，文明礼貌施工，爱护花草树木，搞好施工区周边的老百姓关系，做到不扰民。
10.9、安全及文明施工如达不到甲方的目标要求，扣乙方结算金额的5%作罚金。
11、事故处理：
11.1、事故责任分析、处理等均按甲方的规章制度和国家法律法规的规定。11.2、2000元以内的安全事故费用均由违章班组负责。
11.3、超出2000元以外部分的安全事故费用，保险公司赔款以外根据责任分析由违章班组承担超出费用的10%~20%（全部从乙方劳务费用中扣除，具体情况如下：○15万元以内由班组承担20%，25万~10万元以内由班组承担15%，310万元以上由班组承担12%）○○
12、设计变更：
12.1、施工中如发生设计变更，甲方应以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行后续施工，单项设计变更所产生劳务费用累计在2000元以内的不予调整。
12.2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
13、施工验收：
13.1、乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应通知甲方验收。甲方与建设方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，除扣罚质保金外，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。验收合格的，则视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。
13.2、乙方应配合甲方对其工作进行初步的验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。
13.3、乙方在按约定完成劳务作业时，需要由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。
14、一般处罚规定：
14.1、进入施工现场不戴安全帽每发现一次除及时纠正外，罚款50元/次。14.2、非专职人员如随意乱____开机械设备，罚款200元/次，如有损坏由责任人赔偿。
14.3、赤脚或赤膊或穿拖鞋入施工现场，每发现一次除及时纠正外，罚款50元/次。14.4、严禁高空作业坠物，每发现一次罚乙方1000元，如引发事故，由乙方承担工伤事故费用。
14.5、工地每发现一次长明灯、长流水现象，罚责任人50元/次。
14.6、在建工程内擅自住人，罚200~1000元。施工现场严禁随地大小便，每发现一次罚款100元/次。
14.7、爱护每一道工序的劳动成果，如发现破坏他人的劳动成果，修复返工损失费用均由当事人承担。
14.8、如发生打架斗殴不管对错罚款500~1000元，情节严重的送公安机关处理。14.9、严禁违反消防及生育有关规定，违者依法依规处理。14.10、施工现场及宿舍不准生火做饭，违者罚款200元/次。14.11、每月的罚款金额在当月的工程结算款中扣除。14.12、高处作业未按规定要求系安全带的每人次罚款100元。
14.13、施工现场不按规定堆放材料的，罚500~1000元。材料堆放不整齐或堵塞交通的，每次罚款50~200元。
14.14、各班组必须对作业面及时进行清扫，施工现场未做到工完场清和垃圾及时清理的，每次罚款50~300元。
14.15、外来施工人员应办理暂住证或流动人口生育证明，任何单位不得使用童工，如检查出现问题的，每人每例罚款100~500元。
14.16、特种作业人员无证上岗的每人罚50~100元。
15、违约责任
15.1、当发生下列情况之一时，甲方应按实顺延工期：(1)甲方违反本合同约定，不按时向乙方支付工程款。(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。15.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付500元/天的违约金，上不封顶。
(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付1-5万元的违约金；
(3)如乙方中途自愿退场，按完成工程量的60％结算。
(4)乙方施工人员不听从甲方管理人员的安排，浪费甲方材料或乙方技术素质和职业道德较差者，甲方有权辞退，由此产生的责任由乙方自负。
(5)乙方必须遵守甲方项目部一切规章制度，施工班组长是乙方施工现场责任人，如果乙方有聚众闹事或阻工者，造成的损失一切由乙方负责。
(6)未经甲方书面同意，乙方不得将本合同转包或再分包给他人。否则，由此造成的一切损失及责任概由乙方承担。
15.3甲乙双方必须严格执行劳动和社会保障部、建设部颁布的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，将乙方作业人员的工资直接发放到作业人员本人。
16、合同解除
16.1如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全文明施工的要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的一切损失概由乙方承担。终止合同后，乙方必须在指定期限内退场。
16.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约、因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。
16.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，按合同约定支付工程款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
17、合同终止
双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付作业成果，并经甲方验收合格，工程款支付完毕后，本合同即告终止。
18、争议
本合同如发生纠纷，由甲方所在地的人民法院管辖。
19、合同份数
本合同一式肆份，甲乙双方各持壹份，由甲方报送上级主管部门贰份。双方签字盖章生效（同时须盖骑缝章），合同终止后失效。（无公章即盖私章或按手印）
20、补充条款
1、劳务作业人员必须满足工地进度要求，如完不成任务必须限期加人，原则按每缺一人处罚乙方50元/天。
2、乙方在外租房如发生纠纷，甲方概不负责，纠纷如影响到项目部，甲方有权处理，费用由乙方承担。
21、合同生效
合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同双方约定＿＿＿＿＿＿后生效。
20、附件
作业人员花名册（姓名、性别、年龄、身份证复印件）
工程承包人：(公章)
劳务分包人：住
所：
住
所：法定代表人：
法定代表人：委托代理人：
委托代理人：开户银行：
开户银行：帐
号：
帐
号：邮政编码：
邮政编码：
公章)(
安装劳务分包合同范本篇5
甲方：蒙西建设集团有限公司、蒙西文化广场项目部(简称甲方)乙方：(承包人身份证号：)(简称乙方)
一、分包范围：
1、蒙西文化广场项目工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容，以及土建的雨水管部分，及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程(乙方需施工预埋部分)、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程(乙方只施工预埋部分)。
2、承包范围内自行预结算，资料、材料检测费。
参照建设公司与开发公司主合同，在主合同结算前提下，下浮总价20%为结算依据。
四、收费标准：
1、乙方应向甲方缴纳总包管理费，按建设方审核后的安装工程总造价为依据，甲方合计收取以下条款总包管理费：
(1)甲方收取乙方总价的20%
甲方收取总包管理费后，不再计取其他费用，以上所收取的总包管理费均已含乙方施工过程中所发生的管理费和税金(材料发票由乙方自理)。
2、本工程的安装用材料必须符合图纸设计及国家、内蒙古、呼和浩特市的相关规定。
3、施工过程中甲乙双方严格按照施工规范及内蒙古呼和浩特市的相关规定。
4、安装工程若达不到本条款第1条规定，按蒙西公司要求处罚。
5、乙方为了确保本工程施工质量，佰万元，如达不到本条款第1条所规定，质量保证金没收，达到本条款第1条之规定，质量保证金按如下分期退还乙方，工程到六层退保证金肆拾万，十五层退叁拾万，工程封顶退保证金叁拾万。
六、工程进度：
1、乙方严格按照甲方的总承包合同工期及项目中的施工进度计划执行。+0.00后按每月审计产值70%，扣除甲方20%管理费后支付。主体封顶验收合格后按甲方审计产值80%，扣除20%管理费后支付。
2、乙方达不到总合同及项目部施工进度计划的要求，按照总包合同的相关条款执行。
3、甲方对乙方的施工进度、劳动力配备有督促权。乙方在施工过程中，若因乙方自身原因施工进度影响总体施工进度，工程质量达不到甲方要求，满足不了这两项，甲方有权终止合同，按已完成工程量扣除管理费后的70%结算，其余视为违约金，不再结算。
七、工程安全生产，文明施工：
1、乙方在本工程施工过程中，严格执行国家安全生产法规及内蒙古呼和浩特市的相关规定。
2、杜绝违章作业，违章施工。
3、乙方在施工过程中，因乙方责任所造成的安全事故，由乙方承担一切法律及经济责任。
4、乙方必须遵守甲方项目部的安全文明施工的管理制度及公司管理制度。
5、在施工过程中，乙方必须服从甲方的安全文明施工的管理监督，配合甲方达到文明工地评比的各项要求。
6、乙方的所有施工人员必须进行三级安全教育和培训。特殊工种必须执证上岗，并将相关证件复印件上交甲方、项目部相关职能管理人员。
7、甲方对乙方违章作业现象有权作出警告、罚款、停工、整改及终止合同的权利。
安装劳务分包合同范本篇6
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称甲方）
现甲、乙双方遵循平等自愿、诚实守信、协商一致的原则，依据法律、法规的相关规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：__千方交通信息产业园一期工程中的_6号楼、7号楼、10号楼、30号楼
2、工程地点：__南岸区茶园新区新塘科技园（经侦业务楼对面）
3、工程面积：约4.5万方（此方量不作最终结算依据），以工程最终施工实际面积和甲方项目核定面积结算；
二、承包范围及内容
乙方按甲方提供的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据，相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印，具体承包内容如下：
本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等（其他建设单位专业分包除外）。即包括施工图及设计变更中所有安装内容（属于总包范围内的）；承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐；文明施工满足项目部的要求。
内容说明：
（1）给水部份：从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表，乙方负责配合施工。
（2）排水部份：室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工，至小区综合管网所示的第一个井或沟。
（3）强电部份：从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工，表后部份由乙方施工，具体范围界面以业主方或供电局所提供的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装，乙方按施工图（含电梯安装图）施工。
（4）弱电部份：电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统，按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒体位置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。
（5）燃气工程：按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。
（6）对楼层管道吊洞管井的封堵。
（7）对墙体开槽用细石砼的补槽。
（8）二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。
（9）甲方除提供塔吊外，其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。
三、承包方式：
1、本工程采用人工费包干，包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。
2、施工工具、机具及耗材的范围包括：如：焊条、元丝、扎丝等辅材；安装用中小型机具如：电焊机、切割机、车丝机等；工具如：断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。
四、工程工期：以甲方通知时间为准，乙方在接收到甲方通知后5日内进场。
五、工程质量
乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工，保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后，乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格，由乙方自行的返工及承担材料损失，费用在乙方当月工程款中捐出。
六、劳务款结算依据及结算单价
根据设计施工图说等要求施工，基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是：预留元/m，安装为元/m（建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算）。
上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容（水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用）；本工程的劳务结算价款均为一次性包干价，甲方不再向乙方支付其他任何费用。
七、工程其它费用的确定
当不可避免地发生计时工时，技术工按80元/工日计算，普工按50元/工日计算，并经项目主管审批同意。
八、工程款结算支付方式（单位工程）
1、时间及付款方式：乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方，完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%，以后工程量每月30号报进度，经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。
2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内付清，不计息。
3、工程完工后双方应及时对已完成工程量进行结算。
九、安全文明施工
1、乙方必须严格按甲方及相关规定进行安全生产，文明施工。乙方进场进必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达标。
2、乙方必须按安全生产施工规范、施工操作，配备完整的安全工具、用具，如发生安全事故，费用在30000元内（含30000），由乙方自行承担，超出30000元以上部份，甲方承担70%，乙方承担30%，但乙方必须承担主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故，所发生的任何损失概由乙方自行全部承担。
十、甲方责任
1、提供必要的施工图纸一套（白图）给乙方复印，做好技术交底，按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。
4、按时支付乙方劳务工资。
十一、乙方责任
1、按设计施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工，必须安全生产、文明施工。必须保证工完料净场地清。
2、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保每栋楼随时有一位施工员负责现场管理及技术指挥工作。
3、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，甲方对乙方处以500元/次罚款。
4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。否则，照价赔偿；若乙方人员发生偷盗行为，甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。
5、乙方工人必须按照要求佩戴好安全带、安全帽（安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购买合格产品），否则，甲方将对乙方进行经济处罚：50元/人.次。
6、乙方工人必须遵章守纪，不得发生打架、斗殴及偷盗等事件，否则，甲方将给予经济处罚500-5000元/人.次，情节严重者，将被追究刑事责任。
7、乙方必须保证按相关规定按时按月发放乙方管理人员和工人工资，按有关要求将工资表实名制签字盖手印，并交甲方保存；如因乙方不按时发放工资，引起工人闹事，甲方将重罚乙方，其善后事宜由乙方负责处理。
8、甲方支付乙方工程款，乙方必须提供正规票据给甲方。
9、乙方应严格控制安装材料的损耗，若材料超出3%的损耗，由乙方承担超出部分材料的相关费用。
10、若发现乙方人员在现场有意长流水或长明灯，甲方给予乙方200元每次的处罚；在宿舍私接使用电气设备（如煮饭、取暖、烧水等）每次罚款500元，甲方当场没收电器。
11、乙方必须满足甲方工程进度、质量要求，因乙方原因造成工期、质量不能满足甲方要求，甲方可单方解除合同，责令乙方无条件退场，甲方按乙方实际已完工程量的60%结算给乙方，结算时间按合同有关规定时间执行。
12、甲方负责给乙方提供食堂；若发现乙方人员乱倒饭菜，甲方对乙方按50元每次罚款。
13、甲方对乙方的经济处罚，均在当月结算工程款中扣出。乙方不得以任何理由，向甲方索赔相关技术难度，施工难度及停误工费用。
14、乙方不得以任何理由，扰乱现场，投诉及围堵甲方现场。
15、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天内向甲方提供变更人员清单。
十二、其他
1、乙方在签合同时缴纳给甲方5万元的履约保证金给甲方（如乙方不能按甲方要求按时进场或无能力履行本合同时此履约保证金不予退还），全部工程主体封顶后一周内，甲方全额退还乙方保证金，不计息。
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章（乙方交纳保证）后生效，结清全部劳务条款后，本合同即自行终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人：负责人：
年月日年月日
安装劳务分包合同范本篇7
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：南川大观镇森林湖尚小区工程3#、4#楼、车库及幼儿园、商业用房项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
工程名称：南川大观镇森林湖尚小区工程3#、4#楼、车库及幼儿园施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程，结构类型：框剪结构
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
(一)承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。工程地点：重庆南川大观镇居委1号地块
(二)工程承包范围：
工程承包范围：⑴、本工程3#、4#楼及车库、幼儿园、商业等室内强电箱、弱电箱、室内进户线(只做：从各层电井内到每户进户箱内，各层电井到主配电房只做桥架，支架)。⑵、给水(只做：从各层水井到每户1个取水点，各层给水主水管由开发商负责)，⑶、排水(空调排水、阳台排水、生活阳台排水、厨房排水、厕所排水、厕所排气，，所有排水做到室外污水井井内，不包括：所有洁具)。⑷、过道(只做照明系统、强电桥架、弱电只安装桥架，弱电系统不安装不穿线)。电井、水井内做照明开关、插座，水井排水、电井过道照明配电箱、过道照明电缆，不含所有楼层应急照明和疏散指示。⑸车库、商场(只做照明系统灯、线、电缆、桥架)。不包括专电、公电、发电机组、箱、屏、柜和应急系统箱、屏、柜，只做照明配电箱和穿线，二次供水乙方不负责施工和安装。⑹防雷：本工程所有防雷带网络。
1、乙方承包范围内工程计价方式。给、排水、强、弱电安装工程综合包干单价/平米(按建筑面积计量).。
2、甲方根据建设单位蓝图面积结算给乙方。
3、变更新增按签证计取并结算。
4、负责施工过程中常规检测等一切费用，包验收合格。
①、该工程范围±0.00m以下的给、排水、所有工序安装完成后支付乙方已完工程量的%，强、弱电的桥架安装完成经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的70%乘以综合包干价元/平方米，作为进度款支付给乙方。
②、该工程范围：3#、4#楼总共48层楼，待乙方完成24层的给、排水、强、弱电所有工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的70%乘以综合包干价元/平方米，作为进度款支付给乙方。③剩余24层的给、排水、强、弱电所有工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的70%乘以综合包干价元/平方米，作为进度款支付给乙方。④剩余的工程款在所有给、排水、电分项工程全部完工后支付乙方总造价的%待甲方组织相关单位验收合格后无质量问题并办理结算后的壹月内付至结算总造价的%，预留总结算价款的%作为工程质量保证金，在工程验收合格之日起免费保修壹年，保修金在保修期满后，壹年内支付给乙方。本工程结算必须在合同内的项目实施完成后进行，并且必须按甲方公司有关结算办理程序经有关人员确认后方可生效。一切与本合同不符的工程量确认单、现场签证、单价、合价等均属无效文件。
3、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍由乙方承担。
4、乙方于签订合同三日内，应向甲方支付万元整，作为安全质量保证金，该款项在单项工程完工后一个月内退还。
七、工程要求：
1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4.对检出的不合格品(项)，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。
5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方应全部承担所有的经济损失及付款费用。
7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。
8.工程竣工后，经甲方、监理及相关主管部门验收合格，乙方向甲方提供完整的工程竣工资料，资料收集、整理、汇总装订成册(一式四份)由乙方完成，并负责资料验收，合格后移交甲方。
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(2)如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担;
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
5.乙方在施工过程中乙方违规操作所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。
6、乙方任何作业人员均要严格遵守国家有关安全操作规程，加强安全生产管理和安全保护措施并承担相应的投入和费用，杜绝一切不安全事件发生，在施工中产生的一切安全事故，安全费一次在30000.00元内(含30000.00元)由乙方全部负责，超出30000.00元金额由甲方负责70%，乙方负责30%，因乙方违规操作造成安全事故，甲方负责30%，乙方负责70%，并且由乙方垫资一切费用后，待工程完工后再办理结算。
(一)凡出现以下情况均视为违约：
1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;
2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;损失的过失行为;
1.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。
1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。
2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。
3.乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款1000～5000元。
4.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款～5000元的。
发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。
九、附则：
(一)本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他队伍。
(二)水电班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。
(三)本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。
(四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装劳务分包合同范本篇8
承包方：______________________(以下简称甲方)
法定代表人：________________________________
通讯地址：__________________________________
联系方式：__________________________________
银行账户：__________________________________
银行卡号:__________________________________
分包方：______________________(以下简称乙方)
法定代表人：________________________________
通讯地址：__________________________________
联系方式：__________________________________
银行账户：__________________________________
银行卡号:__________________________________
签订地点：__________________________________
甲方将______________________的所有水电工分项工程承包给乙方施工，为维护双方的利益，保证工程的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》，甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议：
第一章：专用条款
第一条：分包项目内容
1.本工程所有水、电的工作内容。及时提供材料计划。
2.负责现场所有临时水电安装、维修，排除小型机械故障。
3.负责各工种的机械及临时用电的安装、拆卸。
4.按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作。
5.加班必须有电工值班，确保现场不断电.配合安全员做好各种报验准备。